SALTA, 28 de Noviembre de 2024

RESOLUCIÓN Nº 1102

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 156.260/24 - 0.

VISTO el Legajo Técnico elaborado por la entonces Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra: “NUEVA ILUMINACIÓN LED EN RUTA PROVINCIAL Nº 5 EN ACCESO A GRAL. PIZARRO ETAPA 1 - GRAL. PÌZARRO - DPTO. ANTA - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/16 el Intendente de la Municipalidad de Gral. Pizarro presenta el anteproyecto y solicita la financiación para la ejecución de la obra, la cual posibilitará mejorar la seguridad y la transitabilidad vehicular en el tramo de acceso a la citada localidad en la Ruta Provincial Nº 5;

Que la presente contratación tiene por objeto: 1) la construcción de una nueva red aérea de alumbrado público con caños de hierro forjado de 11 metros y brazo de 0.60 metros, cuatro tramos y con 40 artefactos LED de 200 W. Las columnas se instalarán en bases de hormigón simple con un sobre-elevado pintado y con sus correspondientes protecciones, esta obra comprende de 1.240 metros lineales de red aérea con conductor AEREO preesnamblado 3x25+1x50 y columnas de hormigón armado de 7,50/600/3 para retenciones. También se construirá el tablero de comando de alumbrado público, 2) la construcción de una red de baja tensión de 175 metros con cable XLPE 3x95+1x50 y 3) la repotenciación de una subestación transformadora con el aporte de consumos de 16 Kva/33Kv, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 02/03 y de especificaciones técnicas particulares de fs. 23/29;

Que, en virtud de ello, a fs. 18/32, la entonces Dirección de Obras Municipales de la S.O.P. confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 191.066.577,38 (pesos ciento noventa y un millones sesenta y seis mil quinientos setenta y siete con 38/100 IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Octubre de 2.024, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 19;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;

Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de General Pizarro;

Que a fs.33 rola el informe Técnico Ambiental Nº 201/24, elaborado por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 40/41, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 37/24 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 42, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 43/44, rola Dictamen Nº 405/24 emitido por la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;

Que a fs. 45, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente mediante Informe Nº 138/24;

Que a fs. 46, rola la intervención de la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y la Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección de Obras Municipales, para la obra “NUEVA ILUMINACION LED EN RUTA PROVINCIAL Nº 5 EN ACCESO A GRAL. PIZARRO ETAPA 1 - GRAL. PÌZARRO - DPTO. ANTA - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 191.066.577,38 (pesos ciento noventa y un millones sesenta y seis mil quinientos setenta y siete con 38/100 IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Octubre de 2.024, con la Modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente resolución a la Municipalidad de Gral. Pizarro.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública con la Municipalidad de Gral. Pizarro, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará hasta la suma de $95.533.288,69 al Curso de Acción: 092007196901 - Proyecto: 1105 - Unidad Geográfica. 7 - Financiamiento: Ley 27.429 (295) - Ejercicio: 2.024.

ARTÍCULO 5º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preverán la partida de fondos necesarios a invertir en el Ejercicio 2.025 para la terminación de dicha obra, conforme lo habilita el artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/57.

ARTÍCULO 6º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente

R. S/C N° 100015150
Orden de Publicación: 100120494
Importe: $0,00
Fecha/s de publicación: 12/12/2024