SALTA, 13 de Diciembre de 2024

RESOLUCIÓN Nº 1135

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 205.629/24 - 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la entonces Dirección de Obras de Educación para la ejecución de la obra “REFACCIONES ESCUELA N° 4.033 REPÚBLICA ARGENTINA (EGB Y NIVEL INICIAL) - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/03, rola la intervencion de las autoridades de la Escuela N° 4033 “República Argentina” de la ciudad de Salta, planteando la necesidad de la ejecución de la obra mencionada, la cual permitirá solucionar la problemática por las infiltraciones en el techo del citado establecimiento;

Que la presente contratación tiene por objeto la refacción del sector EGB, el reemplazo de pisos del patio de planta alta y trabajos complementarios de desagües pluviales y reparaciones de cielorrasos afectados en ese sector de planta baja. En el Nivel Inicial, en planta alta la refacción general de baño y cocina (cambio de cañerías, revestimientos, revoques en mal estado e instalación de gas nueva); remplazo de membrana asfáltica y carpeta de nivelación de losa plana de planta alta; rehacer revoque con malla de fibra de vidrio en mampostería entre dirección y biblioteca; trabajos complementarios de desagües pluviales, reparación de cielorrasos, revoques y pinturas de terminación. Asimismo se consideraron todos los trabajos complementarios indispensables para que las cubiertas y patios queden en óptimas condiciones, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 05/06 y especificaciones técnicas particulares de fs.24/401;

Que, en virtud de ello, a fs. 04/34 y 36/41 la entonces Dirección de Obras de Educacion de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 43.254.356,86 (pesos cuarenta y tres millones doscientos cincuenta y cuatro mil trescientos cincuenta y seis con 86/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Agosto de 2.024, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 36/37;

Que la contratación y la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 y 92 inciso a) de la Ley 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos;

Que a fs. 35, rola el informe Técnico Ambiental Nº 206/24 emitido por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 47/48, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en cumplimiento de la Resolcución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 37/24 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 48 vta., rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura;

Que a fs. 49/50, mediante Dictamen Nº 566/24 la Asesoria Legal de la S.O.P., toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 51, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 56/24;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2.018, Decreto 417/2.020 y Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “REFACCIONES ESCUELA Nº 4.033 REPÚBLICA ARGENTINA (EGB Y NIVEL INICIAL) - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 43.254.356,86 (pesos cuarenta y tres millones doscientos cincuenta y cuatro mil trescientos cincuenta y seis con 86/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Agosto de 2.024 y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará a la partida correspondiente al Ministerio de Infraestructura del Ejercicio 2.024.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente

R. S/C N° 100015279
Orden de Publicación: 100120860
Importe: $0,00
Fecha/s de publicación: 26/12/2024