SALTA, 24 de Junio de 2022
RESOLUCIÓN Nº 455
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 16 - 21.350/22 - 0 y agregados.
VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico para la ejecución de la obra “RED DE SENDEROS 1: SENDEROS PAISAJE PROTEGIDO VALLE DE ACAMBUCO (AGUARAY) - DPTO. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”; y,
CONSIDERANDO:
Que la presente contratación se realiza como parte de la operatoria del Programa Nacional de Inversiones Turisticas “50 destinos”, Convenio de Financiamiento firmado entre el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y el Ministerio de Turismo y Deportes de la Provincia de Salta, relacionado al Proyecto ”Red de Senderos 1”;
Que a fs. 04/07 rola el Convenio de Colaboración Específica, suscripto entre el Ministerio de Turismo y Deportes de la Provincia de Salta y el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Salta mediante el cual se comprometen a brindarse recíproca ayuda a efectos de llevar adelante las acciones tendientes a la concreción de los proyectos incluidos en la operatoria mencionada;
Que la presente contratación tiene la finalidad de ordenar el uso público de los senderos garantizando la seguridad de la personas a través de las siguientes intervenciones: pórtico, mirador hide (estructura para avistamiento de aves), zona de estacionamiento + hito, arreglos génericos en sendero (limpieza y delimitación de llos senderos Los Robles y Abrazo Radical) y la señálectiva informativa, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 29/32 y de las especificaciones técnicas de fs. 51/141;
Que, en virtud de ello, a fs. 28/141, la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 20.093.199,94 (pesos veinte millones noventa y tres mil ciento noventa y nueve con 94/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Noviembre de 2.021, conforme al detalle de la Planilla Resúmen de cómputo y presupuesto de fs. 118;
Que la contratación y ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudiación Simple (artículo 14 de la Ley 8.072), con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos;
Que a fs. 142/154 se incopora copia de la Resolución Nº406/21 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, autorizando las intervenciones relacionadas al presente proyecto;
Que a fs. 163, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 51/22 emitido por el Área Ambiental interna de la S.O.P.;
Que a fs. 169/171, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Turismo y Deportes realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;
Que a fs. 176/177, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economia y Servicios Públicos han tomado la intervención que les compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 102 D/22 de la citada cartera ministerial;
Que a fs.179/181, mediante Dictamen Nº 256/22, la Asesoría legal de la Coordinacion Legal y Técnica de la Secretaría de Obras Públicas, toma la intervención correspondiente sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;
Que a fs. 182, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 137/22;
Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y Nº 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;
Por ello,
EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “RED DE SENDEROS 1: SENDEROS PAISAJE PROTEGIDO VALLE DE ACAMBUCO (AGUARAY) - DPTO. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 20.093.199,94 (pesos veinte millones noventa y tres mil ciento noventa y nueve con 94/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Noviembre de 2.021 y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicación SImple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y Nº 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará la suma de $ 13.215.165,53 al Curso de Acción: 041012000501 - Cta. Obj. 123121 - Financiamiento: AE Prog. Nac. (238) - Ejercicio 2.022.
ARTICULO 4º.- Establecer que el Ministerio de Turismo y Deportes, en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preverán la partida de fondos necesarios a invertir en el Ejercicio 2.022 para la terminación de dicha obra.
ARTÍCULO 5º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.
De la Fuente