SALTA, 29 de Septiembre de 2021
RESOLUCIÓN Nº 528
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente N 47-189.876/18-0 y agregados.
VISTO el legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras de Educación para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACIÓN EN ESCUELA Nº 4.665 JESÚS DE LA DIVINA MISERICORDIA - TARTAGAL - DPTO. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”; y,
CONSIDERANDO:
Que atento a lo solicitado por las autoridades de la Escuela Nº 4.665 “Jesús de la Divina Misericordia” y por las áreas técnicas del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (fs. 01/39), surge la necesidad de ejecución de la obra mencionada;
Que la presente contratación tiene por objeto el recambio total de la membrana hidrófuga de todas las cubiertas de losas planas existentes, como asi también, la construcción de un aula y la extensión de la galería, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 42/44 y de las especificaciones técnicas de fs. 62/75;
Que, en virtud de ello, a fs. 41/83 la Dirección de Obras de Educación, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 6.725.430,84 (pesos seis millones setecientos veinticinco mil cuatrocientos treinta con 84/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Mayo de 2.021, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 86/87;
Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 de la Ley Nº 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos;
Que a fs. 84 rola informe Técnico Ambiental Interno Nº 261/21 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;
Que a fs. 91 rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;
Que a fs. 96/99 la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos han tomado la intervención que les compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;
Que a fs. 100/102 vta., mediante Dictamen Nº 124/21, la Asesoría legal de la Secretaría de Obras Públicas toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;
Que a fs. 103 la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura
ha tomado la intervención que le compete mediante informe Nº 108/21;
Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2020 y Resoluciones Nros. 36/2020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio corresponde dictar el presente instrumento de Economía y Servicios Públicos,
Por ello,
EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras de Educación de la Secretaría de Obras Públicas, para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACIÓN EN ESCUELA Nº 4.665 JESÚS DE LA DIVINA MISERICORDIA - TARTAGAL - DPTO. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 6.725.430,84 (pesos seis millones setecientos veinticinco mil cuatrocientos treinta con 84/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de mayo de 2021 y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos.
ARTÍCULO 2º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple para la ejecución de la obra mencionada en el artículo 1º de la presente Resolución, autorizando a la Dirección de Obras de Educación de la SOP, para realizar todos los actos del proceso selectivo hasta la preadjudicación.
ARTÍCULO 3º.- Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicación para actuar en la presente contratación con las facultades previstas en el artículo 55 y concordantes del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, a las siguientes personas:
· Arq. María Graciela Vilariño, Directora de Obras de Educación de la SOP.
· Arq. Emidio Posse, Jefe Programa de la Dirección de Obras de Educación de la SOP.
· Arq. Héctor Lucardi, Agente de la Dirección de Obras de Educación de la SOP.
· Dr. Rodrigo Fernando Catacata, Asesor Legal del Ministerio de Infraestructura.
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará la suma de $ 2.000.000,00 al Curso de Acción: 071011033402 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Ejercicio 2021.
ARTÍCULO 5º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preveerán la partida de fondos necesarios a invertir en el próximo Ejercicio 2022, para la terminación de dicha obra, conforme lo habilita el inciso a) del artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/1957.
ARTÍCULO 6º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.
De la Fuente