SALTA, 14 de Octubre de 2021
RESOLUCIÓN Nº 562
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 125-190.817/21-0 y agregados.
VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Infraestructura Social y Productiva para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXO POZO 6 BIS - YACUY - DPTO. GRAL SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”; y,
CONSIDERANDO:
Que la presente contratación se realiza en el marco del Programa Nacional PROARSA del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), el cual a fs. 02/03, emite la no objeción técnica y la autorización para realizar el proceso selectivo correspondiente;
Que los trabajos a realizar tienen por objeto construir una nueva fuente para la provision de agua potable con las obras complementarias y la cañería de nexo, que permita el abastecimiento de agua potable a los habitantes de la comunidad Yacuy, reemplazando el actual pozo colapsado y cubriendo aemás el déficit de caudales de la localidad de Tartagal, conforme a las especificaciones de la Memoria Descriptiva de fs. 26/29;
Que, en virtud de ello, a fs. 04/95 la Dirección de Infraestructura Social y Productiva de la SOP, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 20.168.089,85 (pesos veinte millones ciento sesenta y ocho mil ochenta y nueve con 85/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de enero de 2021, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 54/56;
Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de Adjudicacion Simple (artículo 14 de la Ley Nº 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos;
Que a fs. 96 rola informe Técnico Ambiental Interno Nº 317/21 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;
Que a fs. 99/101 rola la autorización otorgada por la Secretaría de Finanzas al requerimiento efectuado por el Ministerio de Infraestructura en relación a la excepción del Decreto Nº 211/2012 prorrogado por Resolución Nº 27/2021 del Ministerio de Economía y Servicios Públicos;
Que a fs. 102 toma intervención el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;
Que a fs. 104/105 mediante Dictamen Nº 312/21 la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura. toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;
Que a fs. 106 la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante informe Nº 127/21;
Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2018, Decreto 417/2020 y las Resoluciones Nº 36/2020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;
Por ello,
EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXO POZO 6 BIS - YACUY - DPTO. GRAL SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 20.168.089,85 (pesos veinte millones ciento sesenta y ocho mil ochenta y nueve con 85/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de enero de 2021 y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicación Simple y todo los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y Resolucones Nº 36/2020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará la suma de $ 7.000.000,00 al Curso de Acción: 092007159701-Financiamiento: AH PROARSA (23120) - Proyecto: 712 - Unidad Geográfica: 99 - Ejercicio 2021.
ARTÍCULO 4º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preveerán la partida de fondos necesarios a invertir en el próximo Ejercicio 2022, para la terminación de dicha obra, conforme lo habilita el inciso a) del artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/1957.
ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la pagina web de la Provincia y archivar.
De la Fuente