RESOLUCIÓN N° 95/21
DISPONE LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA. OBRA: RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE GRAL. GÜEMES - DPTO. GRAL. GÜEMES - SALTA.

Publicado en el Boletín N° 21090, el día 14 de Octubre de 2021.



SALTA, 05 de Octubre de 2021

RESOLUCIÓN Nº 95

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Expediente Nº 125-187.676/21-0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Edificios Públicos y Casco Historico de la Secretaría de Obras Públicas, para la ejecución de la obra “RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE GRAL. GÜEMES - DPTO. GRAL. GÜEMES - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que el presente proceso selectivo de contratación se realiza en el marco del Convenio de Asistencia Técnica, Económica y Financiera celebrado entre el Ministerio de Transporte de la Nación y la Provincia de Salta (fs. 02/11), para la ejecución del proyecto de obra de referencia, el cual se encuentra aprobado por Decreto Nº 578/21 (fs. 923);

Que los trabajos a realizar tienen por objeto la renovación integral de la terminal de ómnibus de la localidad de General Güemes, se ejecutarán en el predio actual de la citada terminal e incluyen un espacio de 13 dársenas de colectivos, 7 boleterías, espacio cubierto de espera, sector gastronómico, batería de sanitarios públicos, locales comerciales, sala de lactancia y espacio para niños, entre otros locales, sumando una superficie total de 1900 m2. Se repavimentarán las calles contiguas al predio y se realizará el correspondiente tratamiento exterior de los espacios públicos, brindando mejor circulación y accesibilidad para los usuarios, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 16/17 y a las especificaciones incluidas en toda la documentación técnica del legajo de obra correspondiente;

Que en virtud de ello, a fs. 15/229 la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico de la SOP, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 282.227.368,83 (pesos doscientos ochenta y dos millones doscientos veintisiete mil trescientos sesenta y ocho con 83/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de julio de 2021, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 214/216;

Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de Licitación Pública (artículo 13 de la Ley Nº 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos;

Que a fs. 910, rola informe Técnico Ambiental Interno Nº 347/21 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;

Que a fs. 915, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 919/921, mediante Dictamen Nº 524/21, la Coordinación Legal y Técnica del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a licitación pública;

Que a fs. 922, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante informe Nº 113/21;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2018, Decreto 417/2020 y Resoluciones Nº 36/2020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

RESUELVE
:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Licitación Pública para la ejecución de la obra “RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE GRAL. GÜEMES - DPTO. GRAL. GÜEMES - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 282.227.368,83 (pesos doscientos ochenta y dos millones doscientos veintisiete mil trescientos sesenta y ocho con 83/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de julio de 2021, a ejecutarse con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Licitación Pública y todo los actos tendientes a la preadjudicacion de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y Resoluciones Nº 36/2020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará la suma de $ 56.445.473,77 al Curso de Acción: 092008009307 - Financiamiento: AE Otros Fondos (29915) - Proyecto: 711 - Unidad Geográfica: 49 - Ejercicio 2021.

ARTICULO 4º- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preveerán la partida de fondos necesarios a invertir en el Ejercicio 2022 para la terminación de dicha obra, conforme lo establece el artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/57.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.



Camacho







Responsive image Responsive image