SALTA, 16 de Marzo de 2021
RESOLUCIÓN Nº 121
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 321-251.909/19-0 y agregados.
VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras de Salud para la ejecución de la obra “REFACCIÓN DE LA COCINA COMEDOR Y BAÑOS PÚBLICOS DEL HOSPITAL DE MORILLO - DPTO. RIVADAVIA - PROVINCIA DE SALTA”; y,
CONSIDERANDO:
Que a fs. 01, el Gerente General del Hospital de Morillo y a fs. 28 el Programa Mantenimiento de Infraestructura y la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Salud Pública plantean la necesidad de intervenir con refacciones en el sector de la cocina comedor y los baños públicos del edificio de servicios del mencionado establecimiento de salud, solicitando la ejecución de la obra de referencia;
Que la obra tiene por objeto la refacción y el saneamiento del edificio de servicios del Hospital de referencia, el cual actualmente actualmente alberga: la cocina, comedor, depósitos, baños públicos y lavadero, abarcando una superficie aproximada de 210 m2, comprendiendo acciones correctivas urgentes de submuración en los cimientos de sectores colindantes entre la cocina y los baños públicos que contienen fisuras producto de la infiltración de agua por deterioro de las cañerías de distribución de agua y de desagües, la remodelación del sistema sanitario y del sistema eléctrico;
Que en virtud de ello, a fs.34/87, la Dirección de Obras de Salud de la SOP, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 5.104.751,82 (pesos cinco millones ciento cuatro mil setecientos cincuenta y uno con 82/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de diciembre de 2020;
Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de adjudicación simple (artículo 14 de la Ley Nº 8.072) con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos;
Que a fs. 32, rola informe Técnico Ambiental Interno Nº 04/21, emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;
Que a fs. 90, rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;
Que a fs. 96/99, la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos ha tomado la intervención que le compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 27/2021 de la citada cartera ministerial;
Que a fs. 100/101, mediante Dictamen Nº 26/21, la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular;
Que a fs. 102, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 16/21;
Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2018, Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;
Por ello,
EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicacion Simple con la modalidad de ajuste alzado para la ejecución de la obra “REFACCIÓN DE LA COCINA COMEDOR Y BAÑOS PÚBLICOS DEL HOSPITAL DE MORILLO - DPTO. RIVADAVIA - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 5.104.751,82 (pesos cinco millones ciento cuatro mil setecientos cincuenta y uno con 82/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de diciembre de 2020, con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado a Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 081017021902 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Proyecto: 384 - Unidad Geográfica: 133 - Ejercicio 2021.
ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
De la Fuente
.