SALTA, 16 de Marzo de 2021
RESOLUCIÓN Nº 130
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 125-243.529/2020 - 0 y agregados.
VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras de Educación para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJO FRONTERIZO EN MISIÓN LA PAZ - SANTA VICTORIA ESTE - DPTO. RIVADAVIA - PROVINCIA DE SALTA”; y,
CONSIDERANDO:
Que la obra tiene por objeto el recambio total de la instalación eléctrica, con provisión de ventiladores de techos y equipos de aire acondicionados, cañería de agua fría y caliente, reparación de desagües cloacales y pintado en general en galería de tres viviendas individuales y del albergue y casino de gendarmes, como asimismo la demolición del tanque cisterna/reserva general y la construcción de su reemplazo;
Que en virtud de ello, a fs. 02/42, la Dirección de Obras de Educación de la SOP, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 13.447.120,42 (pesos trece millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento veinte con 42/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de abril de 2020;
Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de adjudicación simple (artículo 14 de la Ley Nº 8.072) con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;
Que a fs. 43, rola informe Tecnico Ambiental Interno Nº 121/2020 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;
Que a fs. 46, rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;
Que a fs. 52/55, la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos ha tomado la intervención que le compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 27/21;
Que a fs. 57/58, mediante Dictamen Nº 28/21 la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite;
Que a fs. 59, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 19/21;
Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2018, Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía corresponde dictar el presente instrumento;
Por ello,
EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de ajuste alzado para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJO FRONTERIZO EN MISIÓN LA PAZ - SANTA VICTORIA ESTE - DPTO. RIVADAVIA - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 13.447.120,42 (pesos trece millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento veinte con 42/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de abril de 2020, un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado a Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092005006001 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Proyecto: 588 - Unidad Geográfica: 161 - Ejercicio 2021.
ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
De la Fuente
.