SALTA, 16 de Marzo de 2021
RESOLUCIÓN Nº 131
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 125-7.833/14-0 y agregados.
VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras de Educación para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nº 4.318 - GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN - SALTA - DPTO. CAPITAL”; y,
CONSIDERANDO:
Que a fs. 01/88 obran diversos antecedentes relacionados a las solicitudes presentadas por las autoridades de la Escuela Nº 4318 y por las áreas técnicas del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología relacionadas a la infraestructura escolar, planteando las necesidades de ejecutar refacciones para acondicionar el citado establecimiento educacional;
Que la presente contratación tiene por objeto realizar el cambio de cubierta y cielorraso, refuerzo estructural de bases y columnas en el SUM; la reparación de grietas en cenefas, cielorrasos y pared de ingreso; la reparación de juntas estructurales y la posterior colocación de tapajuntas; la reparación de depósitos y mochilas en todos los núcleos sanitarios; la refacción general de la instalación eléctrica del establecimiento; y la pintura de los sectores afectados por las refacciones;
Que en virtud de ello, a fs. 136/166 y 179/182, la Dirección de Obras de Educación de la SOP, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico actualizado correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 16.402.018,40 (pesos dieciséis millones cuatrocientos dos mil dieciocho con 40/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de noviembre de 2020;
Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de adjudicación simple (artículo 14 de la Ley Nº 8.072) con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 150 (ciento cincuenta) días corridos;
Que a fs. 131, rola informe Tecnico Ambiental Interno Nº 120/18 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;
Que a fs. 185, rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;
Que a fs. 191/194, la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos ha tomado la intervención que le compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 27/2021;
Que a fs. 195/196, mediante Dictamen Nº 105/21, la Coordinación Legal y Técnica de la SOP toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite;
Que a fs. 197, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 20/21;
Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2018, Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía corresponde dictar el presente instrumento;
Por ello,
EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicacion Simple con la modalidad de ajuste alzado para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nº 4.318 - GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN - SALTA - DPTO. CAPITAL”, con un presupuesto oficial de $ 16.402.018,40 (pesos dieciséis millones cuatrocientos dos mil dieciocho con 40/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de noviembre de 2020, con un plazo de ejecución de 150 (ciento cincuenta) días corridos.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado a Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 071011028203 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Proyecto: 250 - Unidad Geográfica: 28 - Ejercicio 2021.
ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
De la Fuente