SALTA, 06 de Mayo de 2020
RESOLUCIÓN Nº 148
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 351 - 183.804/14 - Cpde. 1 y agregados.
VISTO el legajo técnico elaborado por la Dirección Obras de Educación para la ejecución de la obra “CUBIERTA PLAYÓN DEPORTIVO COLEGIO SECUNDARIO Nº 5.020 - NESTOR PALACIOS - SALTA - CAPITAL"; y,
CONSIDERANDO:
Que la obra se ejecutará en la cancha de básquet existente en el colegio y comprende la ejecución de una cubierta de chapa con estructura metálica, con las instalaciones eléctricas y pluviales correspondientes, y la reconstrucción de bancos de Hº Aº y contrapisos demolidos para la ejecución de fundaciones y desagües pluviales, lo cual, posibilitará contar con un espacio suficiente para las actividades de educación física en épocas invernales y de altas temperaturas;
Que en virtud de ello, la Dirección de Obras de Educación de esta Secretaría de Obras Públicas, confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 5.688.574,87 (pesos cinco millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos setenta y cuatro con 87/100);
Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 de la Ley Nº 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;
Que a fs. 15, rola informe del Area Ambiental de la Secretaría de Obras Públicas;
Que a fs. 59, rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;
Que a fs. 61/72, la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos ha tomado la intervención que le compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 14 D/2020;
Que a fs. 73/74 mediante Dictamen Nº 162/2020, la Coordinación Legal y Técnica de la Secretaría de Obras Públicas toma la intervención correspondiente;
Que a fs. 75, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 12/2020;
Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2018, corresponde dictar el presente instrumento;
Por ello,
EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras de Educación para la ejecución de la obra “CUBIERTA PLAYÓN DEPORTIVO COLEGIO SECUNDARIO Nº 5.020 - NESTOR PALACIOS - SALTA - CAPITAL”, con un presupuesto oficial de $ 5.688.574,87 (pesos cinco millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos setenta y cuatro con 87/100), un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos, por el procedimiento de Adjudicación Simple y con la Modalidad de Ajuste Alzado, el que como anexo forma parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Dirección de Obras de Educación de esta Secretaría de Obras Públicas a realizar el respectivo llamado a Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior.
ARTÍCULO 3º.- Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicación para actuar en la presente contratación con las facultades previstas en el artículo 55 y concordantes del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2018, a las siguientes personas:
· Arq. María Graciela Vilariño, Directora de Obras de Educación.
· Arq. Teresita Chaile, Jefa de Programa Obras de Educación.
· Arq. Christian López Cabada, de la Dirección de Obras de Educación.
· Dr. Heber Rodas, Director de Contrataciones de Obras Públicas.
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará la suma de $ 100.000,00 al Curso de Acción: 071011005205 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Proyecto: 852 - Unidad Geográfica: 99 - Ejercicio 2019.
ARTÍCULO 5º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas, en coordinación con la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preveerán la partida de fondos, necesarios a invertir en el próximo ejercicio 2020, conforme lo habilita el inciso a) del artículo 16 del Decreto Ley Nº 705/57.
ARTÍCULO 6º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.
De la Fuente
.