SALTA, 03 de Marzo de 2022
RESOLUCIÓN Nº 151
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 47 - 199.455/19 - 0 y agregados.
VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras de Educación para la ejecución de la obra “AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COLEGIO Nº 5.074 - LOS TOLDOS - DPTO. SANTA VICTORIA - PROVINCIA DE SALTA”; y,
CONSIDERANDO:
Que a fs. 01/53, rolan como antecedentes distintas solicitudes presentadas por las autoridades de la Escuela Nº 5.074 y por las áreas técnicas del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, planteando las imperiosas necesidades de la ejecución de trabajos de refacciones en el citado establecimiento educativo;
Que la presente contratación tiene por objeto dar soluciones a los problemas del cableado eléctrico, resultando conveniente refaccionar la totalidad del sistema eléctrico ya que el mismo se encuentra en malas condiciones y de manera precaria. Asimismo se construirá un tinglado en un sector del patio por carecer de un sector protegido del sol y la lluvia para la formación y actividades varias, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 57/59 y de la documentación y especificaciones técnicas de fs. 79/95;
Que en virtud de ello, a fs. 56/96 la Dirección de Obras de Educación, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 8.190.665,83 (pesos ocho millones ciento noventa mil seiscientos sesenta y cinco con 83/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Julio de 2.021, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs.;
Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 de la Ley 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos;
Que a fs. 55, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 349/21 emitido por el Área Ambiental interna de la S.O.P.;
Que a fs. 101, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;
Que a fs. 106/109, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;
Que a fs. 110/112, mediante Dictamen Nº 47/22, la Asesoría Legal de la Secretaría de Obras Públicas, toma la intervención correspondiente sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;
Que a fs. 113, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante informe Nº 06/22;
Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto 417/2.020 y Resoluciones Nºs 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;
Por ello,
EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Legajo Técnico que rola a fs. 56/96 de estas actuaciones, elaborado por la Dirección de Obras de Educación de la S.O.P., para la ejecución de la obra “AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COLEGIO Nº 5.074 - LOS TOLDOS - DPTO. SANTA VICTORIA - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $8.190.665,83 (pesos ocho millones ciento noventa mil seiscientos sesenta y cinco con 83/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Julio de 2.021, con la Modalidad de Ajuste Alzado y con plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos.
ARTÍCULO 2º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple para la ejecución de la obra mencionada en el artículo 1º de la presente resolución, autorizando a la Dirección de Obras de Educación de la S.O.P., para realizar todos los actos del proceso selectivo hasta la preadjudicación.
ARTÍCULO 3º.- Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicación para actuar en la presente contratación con las facultades previstas en el artículo 55 y concordantes del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, a las siguientes personas:
· Arq. María Graciela Vilariño, Directora de Obras de Educación de la S.O.P.
· Arq. Emidio Posse, Jefe de Programa de la Dirección de Obras de Educación de la S.O.P.
· Arq, Héctor Lucardi, Agente de la Dirección de Obras de Educación de la S.O.P.
· Dr. Agustín Alejandro Bonari, Director de Contrataciones de Obras Públicas.
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará a: Curso de Acción: 071011112401 - Financiamiento: Ley 27129 (2995) - Proyecto: 436 - Unidad Geográfica: 161 - Ejercicio 2.022.
ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.
De la Fuente