SALTA, 30 de Abril de 2021
RESOLUCIÓN Nº 207
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 125-6.910/18 y agregados.
VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras de Salud para la ejecución de la obra “NUEVO PUESTO SANITARIO LA MISIÓN - COLONIA SANTA ROSA - DPTO. ORÁN - PROVINCIA DE SALTA”; y,
CONSIDERANDO:
Que atento a lo solicitado por la Gerencia General del Hospital Elías Anna (fs. 86), el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Colonia Santa Rosa mediante Resolución Nº 56/2020 (fs. 87/88), la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Salud Pública (fs. 02 y 08) y la Comunidad Guaraní (fs. 04) y la Comunidad Misión Evangélica Bautista (fs. 88 vta.), resulta conveniente y necesaria la ejecución de la obra de referencia, a fin de dar respuesta a las necesidades de salud de la comunidad aborigen residente en la localidad de La Misión en Colonia Santa Rosa;
Que la presente contratación tiene por objeto la construcción de un nuevo puesto sanitario, el cual comprende la elevación y nivelación del terreno, la construcción de dos consultorios, sala de espera, un sector de APS con depósito y sanitarios para hombres, mujeres y discapacitados, el cercado perimetral con acceso peatonal y vehicular para ambulancias, instalación eléctrica completa, instalación de agua con cisterna y tanque de reserva, instalación cloacal con cámara séptica y pozo absorvente;
Que en virtud de ello, a fs. 94/164 la Dirección de Obras de Salud de la SOP, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 11.318.645,22 (pesos once millones trescientos dieciocho mil seiscientos cuarenta y cinco con 22/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de enero de 2021;
Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de adjudicación simple (artículo 14 de la Ley Nº 8.072) con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 210 (doscientos diez) días corridos;
Que a fs. 83, rola informe Tecnico Ambiental Interno Nº 98/18 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;
Que a fs. 167, rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;
Que a fs. 172/175, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, han tomado la intervención que les compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;
Que a fs. 177/178, mediante Dictamen Nº 84/21, la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para realizar el llamado a Adjudicación simple pertinente;
Que a fs. 179, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 31/21;
Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía corresponde dictar el presente instrumento;
Por ello,
EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “NUEVO PUESTO SANITARIO LA MISIÓN - COLONIA SANTA ROSA - DPTO. ORÁN - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 11.318.645,22 (pesos once millones trescientos dieciocho mil seiscientos cuarenta y cinco con 22/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de enero de 2021 y con un plazo de ejecución de 210 (doscientos diez) días corridos.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado a Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 081017033601 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Proyecto: 375 - Unidad Geográfica: 126 - Ejercicio: 2021.
ARTÍCULO 4º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la pagina web de la Provincia y archivar.
De la Fuente