SALTA, 4 de Mayo de 2022
RESOLUCIÓN Nº 293
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 125 - 3.602/22 - 0 y agregados.
VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Infraestructura Social y Productiva para la ejecución de la obra “CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN Y CONCLUSIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS - TARTAGAL - AGUARAY - DPTO. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”; y,
CONSIDERANDO:
Que la presente obra resulta necesaria para la implementación de la operatoria de financiamiento prevista en el Acuerdo Marco de Cooperación y Desarrollo de Obra Hídrica celebrado entre la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia de Salta, (fs. 02/05);
Que la presente contratación tiene por objeto la contratación de los servicios de consultoría, consistente en la revisión, conclusión y actualización de los Proyectos Ejecutivos de las obras: “Canal interceptor Sur Oeste de Desagües Pluviales en Tartagal - Dpto San Martín - Provincia de Salta”, “Reformulación de Estructuras varias en tramo canalizado del Río Tartagal - Dpto. San Martín - Provincia de Salta” y “Desagües Pluviales en Aguaray - Quebrada de Iquira - Dpto. San Martín - Provincia de Salta”, partiendo de la base de los proyectos elaborados por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Salta y en un todo de acuerdo con las condiciones indispensables para el otorgamiento de la factibilidad técnica y económica de la citada operatoria y la elaboración de la Ingeniería de Detalle para la ejecución de las obras propuestas, todo ello conforme al detalle de la Memoria Descriptiva y de los Términos de Referencia de fs. 10/28;
Que, en virtud de ello, a fs. 08/40 la Dirección de Infraestructura Social y Productiva, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 4.800.000,00 (pesos cuatro millones ochocientos mil con 00/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Enero de 2.022;
Que la ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 de la Ley Nº 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos;
Que a fs. 41 vta. y 42, rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;
Que a fs. 48/51, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 102 D/22 de la citada cartera ministerial;
Que a fs. 53/54, mediante Dictamen Nº 107/22, la Direccion de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de la adjudicación simple respectiva;
Que a fs. 55, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 182/22 emitido por el Área Ambiental interna de la S.O.P.;
Que a fs. 56, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante informe Nº 105/22;
Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nºs 36/20 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;
Por ello,
EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Legajo Técnico que rola a fs. 08/40 de estas actuaciones, elaborado por la Dirección de Infraestructura Social y Productiva de la S.O.P., para la ejecución de la obra “CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN Y CONCLUSIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS - TARTAGAL - AGUARAY - DPTO. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $4.800.000,00 (pesos cuatro millones ochocientos mil con 00/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Enero de 2.022, con la modalidad de Ajuste Alzado y con plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos.
ARTÍCULO 2º.- Disponer el llamado a Adjudicacion Simple para la ejecución de la obra mencionada en el artículo 1º de la presente resolución, autorizando a la Dirección de de Infraestuructura Social y Productiva de la S.O.P., para realizar todos los actos del proceso selectivo hasta la preadjudicación.
ARTÍCULO 3º.- Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicación para actuar en la presente contratación con las facultades previstas en el artículo 55 y concordantes del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, a las siguientes personas:
· Ing. Oscar A. Orellana - Director de Infraetructura Social y Productiva de la S.O.P.
· Ing. Freddy Martinez - Jefe de Programa de la Dirección de Infraestructura Social y Productiva de la S.O.P.
· Ing. Javier Dure - Agente de la Dirección de Infraetructura Social y Productiva de la S.O.P.
· Dr. Rodrigo Fernando Catacata, Asesor Legal del Ministerio de Infraestructura.
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007163201 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Proyecto: 621 - Unidad Geográfica: 99 - Ejercicio 2.022.
ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.
De la Fuente