SALTA, 04 de Agosto de 2021
RESOLUCIÓN Nº 393
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 125-139.661/21-0 y agregados.
VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS EN EDIFICIOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS CALLE ESPAÑA Nº 625 - SALTA - CAPITAL”; y,
CONSIDERANDO:
Quea fs. 03/04, la Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta, mediante Expediente Nº 408-76777/2021-0 solicita la ejecución de las obras civiles previstas en el Plan de Obras Públicas 2021 para la puesta en valor de los edificios del citado organismo;
Que la presente contratación tiene por objeto poner en condiciones el edificio de la Dirección General de Rentas, sito en calle España Nº 625 de la ciudad de Salta, y comprende los siguientes ítems: tareas preliminares, demoliciones, revoques, cubiertas, cielorrasos, carpinterías, pisos y zócalos, pinturas, revestimientos, espejos, instalación eléctrica, instalación sanitaria y pluvial y limpieza final de obra, todo ello conforme a las especificaciones técnicas detalladas en el legajo técnico respectivo;
Que, en virtud de ello, a fs. 06/62 la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico de la SOP confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 7.849.984,64 (pesos siete millones ochocientos cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y cuatro con 64/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de abril de 2021, conforme al detalle del cómputo y presupuesto de fs. 58/59;
Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de adjudicación simple (artículo 14 de la Ley Nº 8.072) con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos;
Que a fs. 05 rola informe Técnico Ambiental Interno Nº 173/21 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;
Que a fs. 65 rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;
Que a fs. 71/73 la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos han tomado la intervención que les compete, en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;
Que a fs. 74/75, mediante Dictamen Nº 220/21, la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de adjudicación simple;
Que a fs. 76 la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 78/21;
Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;
Por ello,
EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS EN EDIFICIOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS CALLE ESPAÑA Nº 625 - SALTA - CAPITAL”, con un presupuesto oficial de $ 7.849.984,64 (pesos siete millones ochocientos cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y cuatro con 64/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de abril de 2021 y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado a Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007143501 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Proyecto: 475 - Unidad Geográfica: 28 - Ejercicio 2021.
ARTÍCULO 4º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.
De la Fuente