SALTA, 29 de Julio de 2024

RESOLUCIÓN Nº 744

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 154.178/22 - 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la entonces Dirección de Infraestructura Social y Productiva para la ejecución de la obra “CAÑERÍA DE IMPULSIÓN CHAÑARCITO - SAN ANTONIO DE LOS COBRES - DPTO. LOS ANDES - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/68 rola el Proyecto Ejecutivo elaborado por la empresa concesionaria Aguas del Norte para la ejecución de la obra mencionada la cual permitirá proveer de agua potable a los pobladores de el Barrio “Chañarcito”, situado en el centro-oeste de la localidad de San Antonio de los Cobres;

Que los trabajos a realizar en la presente contratación tienen por objeto la conducción de agua desde la Cisterna Nº 2 hasta la Cisterna Chañarcito, a fin de proveer de agua a todo el sector del Barrio Chañarcito tanto de la zona alta como parte de la zona baja, realizando para ello: a) ejecucion de cañería de impulsión, b) ejecución de válvulas esclusas, válvulas de desagüe y válvula de aire con sus respectivas cámara, c) ejecución de cruce de la RN Nº 40, d) ejecución de cruce del Rio San Antonio de los Cobres, e) ejecución de salida de cañería de impulsión desde cisterna Nº 2 y f) ejecución de ingreso de cañería de impulsión de Cisterna Cerro Chañarcito, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva y Técnica de fs. 05/19 y de las especificaciones técnicas de fs. 28/68;

Que, en virtud de ello, a fs. 149/170 la entonces Dirección de Infraestructura Social y Productiva de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 442.589.150,28 (pesos cuatrocientos cuarenta y dos millones quinientos ochenta y nueve mil ciento cincuenta con 28/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Marzo de 2.024, conforme al detalle de la planilla de còmputo y presupuesto de fs. 143/144;

Que la contratación y ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 y 92 inciso a) de la Ley 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;

Que a fs. 171, rola el Informe Técnico Ambiental Nº 47/24 emitido por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 175, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 180/183, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economia y Servicios Públicos en cumplimiento de la Resolcución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 37/24 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 184/185, mediante Dictamen Nº 301/24, la Asesoria Legal de la Secretaría de Obras Públicas, toma la intervención correspondiente sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 186, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 14/24;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2.018, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “CAÑERÍA DE IMPULSIÓN CHAÑARCITO - SAN ANTONIO DE LOS COBRES - DPTO. LOS ANDES - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 442.589.150,28 (pesos cuatrocientos cuarenta y dos millones quinientos ochenta y nueve mil ciento cincuenta con 28/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Marzo de 2.024 y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará al Curso de Acción: 092038017901 - Financiamiento: Ley 27.429 (295) - Proyecto: 1001 - Unidad Geográfica: 7 - Ejercicio 2.024.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente

R. S/C N° 100013772
Orden de Publicación: 100116120
Importe: $0,00
Fecha/s de publicación: 05/08/2024