SALTA, 26 de Junio de 2024

RESOLUCIÓN Nº 647

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 56.782/24 - 0 y agregados.

VISTO el Legajo Técnico elaborado por la entonces Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE 1ª ETAPA EN CALLE DE ACCESO AL MATADERO MUNICIPAL - TARTAGAL - DPTO. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/38, el señor Intendente de la Municipalidad de Tartagal presenta el anteproyecto y solicita la financiación para la ejecución de la obra mencionada, la cual posibilitará optimizar el ingreso y la salida de personas y vehículos que acceden al Matadero Municipal, solucionar parcialmente el escurrimiento de las aguas pluviales ya que el acceso al mismo se interrumpe durante varios días en el período estival y mejorar la calidad de vida de las familias que residen en las viviendas ubicadas sobre la longitud a pavimentar en la calle de acceso al matadero;

Que la presente contratación tiene por objeto la construcción de 1040 m2 de pavimento de hormigón simple de 20 cm de espesor (130 mts. de longitud y 8,00 mts. de ancho), donde también se incluye el cordón cuneta, el reemplazo de 100 mts. De cañería PVC de 90 mm. de una red de agua potable que se encuentra descubierta e incluye el cambio de 10 conexiones domiciliarias y para evitar que continúe avanzando la socavación y se pueda minimizar la afectación del nuevo pavimento, se realizará la instalación de colchonetas y gaviones en una longitud aproximada de 70 mts,, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 04/08;

Que, en virtud de ello, a fs. 78/101, la Dirección de Obras Municipales de la Secretaría de Obras Públicas confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 118.349.259,63 (pesos ciento dieciocho millones trescientos cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta y nueve con 63/100) IVA incluido a valores de a valores de mayo del 2.024, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 79/80;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;

Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Tartagal;

Que a fs. 65, rola el informe Técnico Ambiental, elaborado por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 103, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que conforme a lo informado, la presente contratación se realiza en el marco de la excepción prevista en el artículo 4° del Decreto N° 45/24, en razón de que resulta imprescindible para garantizar el mantenimiento de infraestructura de servicios existente;

Que a fs. 74/77, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 37/24 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 104/105, rola Dictamen Nº 261/24 emitido por la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;

Que a fs. 106, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente mediante Informe Nº 30/24;

Que a fs. 108, rola la intervención de la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y la Resolución Nº 06/2.024 de la Secretaria de Contrataciones, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección de Obras Municipales para la obra: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE 1º ETAPA EN CALLE DE ACCESO AL MATADERO MUNICIPAL - TARTAGAL - DPTO. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 118.349.259,63 (pesos ciento dieciocho millones trescientos cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta y nueve con 63/100) IVA incluido a valores de mayo del 2.024, con la Modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente resolución a la Municipalidad de Tartagal.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública con la Municipalidad de Tartagal, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto

precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007019205 - Proyecto: 806 - Unidad Geográfica: 99 - Financiamiento: Ley 27.429 (295) - Ejercicio: 2.024.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente

R. S/C N° 100013464
Orden de Publicación: 100115195
Importe: $0,00
Fecha/s de publicación: 01/07/2024