SALTA, 08 de Agosto de 2024

RESOLUCIÓN Nº 796

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 109.306/24 - 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras de Educación para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4.016 “JACOBA SARAVIA” - SALTA - CAPITAL”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 02/20, rolan como los antecedentes de distintas solicitudes presentadas por las autoridades de la Escuela Nº 4016 y por de áreas técnicas del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, planteando la necesidad de la ejecución del trabajo de refacciòn que permitirá el potenciar el funcionamiento del servivio de educación que se brinda en el citado establecimiento;

Que la presente contratación tiene por objeto el reemplazo de cubiertas de chapas, cielorrasos y artefactos eléctricos en galerías, cambio de pisos parciales en aulas y galería, impérmeabilizacion de losa en baños, refuerzos estrucuturales en muros de revoque proyectado armado, reemplazo de rejillas y colcacion de gárgolas en desagües pluviales, y desobstrucción y limpieza cloacales y pluviales, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 22/23 y de las especificaciones técnicas de fs. 41/54;

Que, en virtud de ello, a fs. 21/59 la entonces Dirección de Obras de Educaciónde la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 94.639.058,07 (pesos noventa y cuatro millones seiscientos treinta y nueve mil cincuenta y ocho con 07/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Marzo de 2.024, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 55/56;

Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 y 92 inciso a) de la Ley 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;

Que a fs. 65/66, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economia y Servicios Públicos en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 37/24 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 66 vta, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura;

Que a fs. 67, rola el informe Técnico Ambiental Nº 130/24 emitido por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 68/69, mediante Dictamen Nº 332/24 la Asesorìa Legal de la Secretaría de Obras Públicas, toma la intervención correspondiente sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 70, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 22/24;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2.018;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4.016 “JACOBA SARAVIA” - SALTA - CAPITAL”, con un presupuesto oficial de $ 94.639.058,07 (pesos noventa y cuatro millones seiscientos treinta y nueve mil cincuenta y ocho con 07/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Marzo de 2.024 y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicación Simple y todo los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará a la partida correspondiente al Ministerio de Infraestructura del Ejercicio: 2.024.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente

R. S/C N° 100013860
Orden de Publicación: 100116455
Importe: $0,00
Fecha/s de publicación: 15/08/2024