SALTA, 08 Agosto 2024

RESOLUCIÓN Nº 13

SUBSECRETARÍA DE PROCEDIMIENTOS DE

CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 0120047-220658/2020-0



VISTO la Ley N° 8171; los Decretos N° 131/2020 y N° 417/20; las Resoluciones N° 35/20 y N° 36/20 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos; la Resolución N° 743/24 de la Secretaría de Obras Públicas; y,



CONSIDERANDO:

Que en el expediente de referencia tramita una contratación que tiene por objeto la ejecución de la obra: “REFACCIONES VARIAS COLEGIO N° 5080 Y COLEGIO N° 5082 - DPTO. CAPITAL - PROV. DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 86.685.385,64 (pesos ochenta y seis millones seiscientos ochenta y cinco con 64/100), IVA incluido, valor estimado a enero de 2024, con un plazo de ejecución de 150 (ciento cincuenta) días corridos, y mediante la modalidad de ajuste alzado.

Que la Dirección de Obras de Educación de la Secretaría de Obras Públicas ha tomado la intervención de su competencia;

Que se efectuó la correspondiente previsión presupuestaria para hacer frente a la erogación que demande la presente contratación;

Que tomaron intervención la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicio Públicos, verificando la factibilidad presupuestaria y financiera, con autorización del gasto;

Que, asimismo, tomó intervención de su competencia la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura;

Que la Secretaría de Obras Públicas, previo dictamen jurídico, dispuso mediante la Resolución N° 743/24, que la citada contratación tramitará por el procedimiento de Adjudicación Simple, con encuadre en el art.14 de la Ley N° 8072 y art. 16 del Decreto reglamentario N° 1319/18, confiriendo intervención a la Subsecretaría de Procedimiento de Contrataciones de Obras Públicas a los fines de su llamado como así también de todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada;

Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales a regir en la presente Adjudicación Simple es el aprobado por la Resolución N° 216/19 de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Infraestructura;

Que corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, y Anexos, fijando un precio razonable de su venta -que contribuya a solventar los gastos administrativos que irrogue la misma- en la suma de pesos cuarenta y cinco mil ($ 45.000), y efectuar el llamado a Adjudicación Simple, con designación de los miembros que integrarán la Comisión de Preadjudicación;

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 417/20; y previstas en las Resoluciones N° 35/20 y N° 36/20 de la Secretaría de Contrataciones,

EL SUBSECRETARIO DE PROCEDIMIENTOS

DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, Memoria Descriptiva y Técnica, Especificaciones Técnicas, y Anexos, los cuales como Anexo forman parte integrante del presente instrumento, para la ejecución de la obra: “REFACCIONES VARIAS COLEGIO N° 5080 Y COLEGIO N° 5082 - DPTO. CAPITAL - PROV. DE SALTA”, con un presupuesto oficial de de $ 86.685.385,64 (pesos ochenta y seis millones seiscientos ochenta y cinco mil trescientos ochenta y cinco con 64/100), IVA incluido, valor estimado a enero de 2024 con un plazo de ejecución de 150 (ciento cincuenta) días corridos, y mediante la modalidad de ajuste alzado.

Artículo 2º.- Llamar a Adjudicación Simple Nº 13/24, con el objeto indicado en el artículo que precede, para el día treinta (30) de agosto de 2024, cuya apertura de sobres se llevará a cabo en la Subsecretaría de Procedimiento de Contrataciones de Obras Públicas - Secretaría de Contrataciones, sita en el Centro Cívico Grand Bourg de la Ciudad de Salta, 1° Bloque, Planta Baja, Ala Este, a hs. 10:00.

Artículo 3º.- Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicación a las siguientes personas:

? Arq. Emidio Posse (Jefe de programa Dirección de Obras de Educación de la Secretaría de Obras Públicas);

? Arq. María Graciela Vilariño (Directora de Obras de Educación de la Secretaria de Obras Publicas);

? Dr. Marcelo D’Andrea, (Director Gral. de Procedimiento de Contrataciones de la Subsecretaría de procedimientos de contrataciones de obras públicas);

? Arq. Fernando Rodas (Jefe de Programa de Seguimiento de Contrataciones de la Subsecretaría de procedimientos de contrataciones de obras públicas);

? Arq. Marcos A. Rizzotti (Jefe de Programa de Procedimiento de Contrataciones de Contrataciones de la Subsecretaría de procedimientos de contrataciones de obras públicas);

Artículo 4 °.- Regístrese, publíquese el presente llamado en el Boletín Oficial, en el sitio web de la Provincia y en un diario de alcance provincial; y para su conocimiento remítase a la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

Moreno

Los Anexos que forman parte de la presente Resolución se encuentran para su consulta en nuestra página web: http://obraspublicas.salta.gob.ar/ o en las oficinas de la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas.

Moreno

R. S/C N° 100013868
Orden de Publicación: 100116498
Importe: $0,00
Fecha/s de publicación: 16/08/2024