SALTA, 12 de Agosto de 2024

RESOLUCIÓN Nº 810

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 386 - 112.590/24 - 0 y agregados.

>VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra: “TERMINACIÓN AMPLIACIÓN COCINA Y DORMITORIO, SALÓN COMUNITARIO TACUIL - MOLINOS - DPTO. MOLINOS - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/20, el señor Intendente de la Municipalidad de Molinos presente el anteproyecto y solicita la financiación para la ejecución de la obra mencionada que permitirá mejorar y conservar las instalaciones del salón comunitario de la localidad de Tacuil para beneficio y utilidad de los vecinos de dicha comunidad;

Que la presente contratación tiene por objeto la refacción y ampliación de salón comunitario el cual contará con cocina-comedor, galería, dormitorio y refacciones en pisos de locales ya existentes como sector de baños y salones, conforme al detalle de la Memoria Técnica - Descriptiva de fs. 02/20;

Que, en virtud de ello, a fs. 40/46, la Dirección de Obras Municipales de la Secretaría de Obras Públicas confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 78.825.164,74 (pesos setenta y ocho millones ochocientos veinticinco mil ciento sesenta y cuatro con 74/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.024, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 33/34;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 150 (ciento cincuenta) días corridos;

Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Molinos;

Que a fs. 48, rola el informe Técnico Ambiental Nº 99/24, elaborado por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 55/56, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 37/24 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 57, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 58/59, rola Dictamen Nº 340/24 emitido por la Asesoría Legal de la Secretaría de Obras Públicas, con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;

Que a fs. 60, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente mediante Informe Nº 58/24;

Que a fs. 62, rola la intervención de la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y la Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección de Obras Municipales, para la obra “TERMINACIÓN AMPLIACIÓN COCINA Y DORMITORIO, SALÓN COMUNITARIO TACUIL - MOLINOS - DPTO. MOLINOS - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 78.825.164,74 (pesos setenta y ocho millones ochocientos veinticinco mil ciento sesenta y cuatro con 74/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.024, con la Modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 150 (ciento cincuenta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente resolución a la Municipalidad de Molinos.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública con la Municipalidad de Molinos, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007194501 - Proyecto: 1040 - Unidad Geográfica: 119 - Financiamiento: Libre Disp. (100) - Ejercicio: 2.024.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar

De la Fuente

R. S/C N° 100013915
Orden de Publicación: 100116648
Importe: $0,00
Fecha/s de publicación: 21/08/2024