SALTA, 06 de Agosto de 2024

RESOLUCIÓN Nº 782

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 321 - 66.783/24 - 0 y agregados.

>VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras Salud para la ejecución de la obra “REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DE SANTA VICTORIA ESTE - DPTO. RIVADAVIA - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/08 rola el informe elaborado por el Programa de Mantenimiento de Infraestructura del Ministerio de Salud Pública con la conformidad del Ministro, relacionado el relevamiento efectuado en el Hospital de Santa Victoria Este, el cual refleja la necesidade de la ejecución de la obra mencionada que permitirá mejorar las condiciones edilicias para una mejor prestación de los servicios que se brindan en el citado nosocomio;

Que los trabajos a realizar tienen por objeto ejecutar tareas de refaccion en el Hospital Publico de Santa Victoria Este, abarcando una superficie aproximada de 1540 m2 cubiertos. El alcance de los trabajos de refaccion comprende los rubros: cielorrasos, cubiertas, revoques, revestmientos, pinturas, carpintreria y techos. En cuanto a las instalaciones sanitarias, se prevé la dotación de 2 (dos) nuevos tanques elevados de 1000 (un mil) litros cada uno con sistema de flotante eléctrico y 2 bombas centrifugas elevadoras nuevas de 1 HP. En el sector de Recupareacion Nutricional se deberá proveer e instalar 2 bombas centrifugas elevadoras nuevas de 1 HP, en todo los casos con sus respectivos tableros de protección. Respecto de la instalaciones eléctricas, se realizara la normalización integral del sistema eléctrico a las normas actuales, se realizaran nuevos circuitos, cambio de cañerías, cajas, llaves, artefactos y cableado que que se encuentren dañados y no cumplan con las normas. Se instalaran ventiadores de techos en toda la intervención (2) por cada habitación del Hospital. Las instalaciones termo mecanicas contemplan la provisión, colocación y puesta en funcionamiento de 18 (dieciocho) equipos de aires acondicionados de 3.000 frig/h, tipo Inverter Frio/calor, en los locales a determinar por la inspección, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs.12/15 y de la documentacion técnica de fs. 27/40 y 42/45;

Que, en virtud de ello, a fs. 11/45 la entonces Dirección de Obras de Salud de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 222.447.284,16 (pesos doscientos veintidós millones cuatrocientos cuarenta y siete mil doscientos chenta y cuatro con 16/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Marzo de 2.024, conforme al detalle de la planilla de còmputo y presupuesto de fs. 41;

Que la contratación y ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 y 92 inciso a) de la Ley 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;

Que a fs. 46, rola informe Técnico Ambiental Nº 76/24 emitido por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 52/53, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economìa y Servicios Públicos han tomado la intervecnión que les compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 37/24 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 53 vta, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura;

Que a fs. 54/55, mediante Dictamen Nº 322/24 la Asesoría Legal de la Secretaría de Obras Públicas toma la intervención correspondiente sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 56, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 19/24;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2.018, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DE SANTA VICTORIA ESTE - DPTO. RIVADAVIA - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 222.447.284,16 (pesos doscientos veintidós millones cuatrocientos cuarenta y siete mil doscientos chenta y cuatro con 16/100) IVA incluido,

a valores correspondientes al mes de Marzo de 2.024 y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y Resolución Nº 06/2024 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará a la partida correspondiente al Ministerio de Infraestructura del Ejercicio: 2.024.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente

R. S/C N° 100013825
Orden de Publicación: 100116331
Importe: $0,00
Fecha/s de publicación: 12/08/2024