SALTA, 05 de septiembre de 2024

RESOLUCIÓN Nº 865

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 11.804/24 - 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras de Educación de la Secretaria de Obras Públicas para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nº 4017 “DOMINGO F. SARMIENTO” - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 02/12 y 15/21, rola la intervención de las autoridades de la Escuela Nº 4.017 “Domingo Faustino Sarmiento”, de las áreas técnicas de la empresa Aguas del Norte y del relevamiento elaborado por la entonces Dirección de Obras de Educación de la S.O.P., planteando la necesidad de la ejecución de trabajos de refaccion en el citado establecimiento educativo, lo que posibilitará mejorar las condiciones edilicias para su normal funcionamiento, potenciando el servicio de educación que se brinda en el mismo;

Que la presente contratación tiene por objeto dar soluciones a los constantes problemas de falta de agua en el establecimeinto, ejecutando un nuevo sistema de aprovisionamiento de agua a la distribución interna del mismo. Para ello se proveerán e instalarán nuevas cisternas, bombas y un tanque de reserva ubicado en una nueva estructura de H° A°. Todo esto con una localizaion mas próxima a la calle, en patio cubierto contiguo al Nivel Inicial. También se realizarán conexiones a la red nuevas y tendidos de cañerías nuevos. Se independizará la distribución desde el tanque de reserva a cada núcleo sanitario (mujeres, varones y nivel inicial). Una vez habiilitado el nuevo sistema se desmantelará en su totalidad lo existente actualmente en el patio del fondo del establecimiento y el patio contiguo a éste, en el que se realizarán las refacciones necesarias de piso, revoque y pintura para que quede en condiciones de ser usado como espacio de esparcimiento. En el aula y galería del fondo del establecimeinto, que presentan profundos sectores de hundimientos, se demolerán en su totalidad el contrapiso y piso para determinar la causa, solucionarlo y rehacer los mismo. En el sector contiguo al hall de acceso se resolverá la caída de cielorrasos suspendidos con metal desplegado, realizándose un sondeo, demolición y re ejecución del mismo en los sectores que lo requieran. Considerando la diferencia de nivel existente entre el interior y el exterior del edificio y que no cuenta con accesibilidad adecuada se realizará una modificación en el acceso del mismo ejecutándose nuevos escalones y una rampa respetando las normativas de accesibilidad. Se dotará al edificio de matafuegos con sus correspondientes gabinetes, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 82/84 y de las especificaciones técnicas de fs. 53/74;

Que, en virtud de ello, a fs. 01/30 la Dirección de Obras de Educación de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 64.132.558,92 (pesos sesenta y cuatro millones ciento treinta y dos mil quinientos cincuenta y ocho con 92/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.024, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 85/87;

Que la contratación y la ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 y 92 inciso a) de la Ley 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos;

Que a fs. 31, rola el informe Técnico Ambiental Nº 19/24 emitido por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 107/108, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economia y Servicios Públicos han tomado la intervención que les compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 37/24 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 108 vta., rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura;

Que a fs. 109/110, mediante Dictamen Nº 388/24 la Asesorìa Legal de la Secretaría de Obras Públicas toma la intervención correspondiente sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 111, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante informe Nº 34/24;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2.018, Decreto Nº 417/2.020 y Resolución Nº 06/2.024 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nº 4017 “DOMINGO F. SARMIENTO” - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 64.132.558,92 (pesos sesenta y cuatro millones ciento treinta y dos mil quinientos cincuenta y ocho con 92/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.024 y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicación Simple y todo los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará a la partida correspondiente al Ministerio de Infraestructura del Ejercicio 2.024.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente

R. S/C N° 100014195
Orden de Publicación: 100117525
Importe: $0,00
Fecha/s de publicación: 17/09/2024