SALTA, 12 de Septiembre de 2.024

RESOLUCIÓN Nº 894

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 13.112/23 - 0 y agregados.

VISTO el Legajo Técnico elaborado por la entonces Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra “ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO A CEMENTERIO DE LA VIÑA Y SOBRE RUTA PROVINCIAL Nº 6 - LA VIÑA - DPTO. LA VIÑA - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/28, el Intendente de la Municipalidad de La Viña presenta el anteproyecto y solicita la financiación para la ejecución de la obra mencionada, la cual permitirá el uso de las vías en horarios nocturnos, mejorando la seguridad y el tránsito vehicular y peatonal de la zona intervenida;

Que la presente contratación tiene por objeto la construcción de un línea aérea de 400 m. de alumbrado público, la construcción de una línea subterránea/aérea de iluminación de alumbrado público para completar el tramo faltante de la 1° Etapa de la iluminación de la ciclovía hasta el puente del río La Viña, la construcción de una red de baja tensión que conectará el centro de transformación del barrio colindante con la nueva red de iluminación del acceso al cementerio, una red de baja tensión que se vinculará con el último transformador norte de la 1° Etapa de la iluminación de la ciclovía para abastecer el tramo faltante hasta el puente y la construcción de una red de alumbrado público que empalma las Rutas N°s 68 y 6, iluminando sobre esta última hasta el acceso del Predio Deportivo La Viña y en su paso al Matadero Municipal, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 19/20 y de las especificaciones técnicas de fs. 05/06;

Que, en virtud de ello, a fs. 29/36, la entonces Dirección de Obras Municipales de la S.O.P. confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 183.397.479,36 (pesos ciento ochenta y tres millones trescientos noventa y siete mil cuatrocientos setenta y nueve con 36/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Agosto de 2.024;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;

Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de La Viña;

Que a fs. 37, rola el informe Técnico Ambiental Nº 154/24, elaborado por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 44/45, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 37/24 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 46, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 47/48, rola Dictamen Nº 407/24 emitido por la Coordinación Legal y Técnica de la Secretaría de Obras Públicas, con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;

Que a fs. 49, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente mediante Informe Nº 81/24;

Que a fs. 51, rola la intervención de la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y la Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la entonces Dirección de Obras Municipales, para la obra “ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO A CEMENTERIO DE LA VIÑA Y SOBRE RUTA PROVINCIAL Nº 6 - LA VIÑA - DPTO. LA VIÑA - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 183.397.479,36 (pesos ciento ochenta y tres millones trescientos noventa y siete mil cuatrocientos setenta y nueve con 36/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Agosto de 2.024, con la Modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente resolución a la Municipalidad de La Viña.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública con la Municipalidad de La Viña, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092008062501 - Proyecto: 1075 - Unidad Geográfica: 98 - Financiamiento: Libre Disp. (100) - Ejercicio: 2.024.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente

R. S/C N° 100014246
Orden de Publicación: 100117664
Importe: $0,00
Fecha/s de publicación: 20/09/2024