SALTA, 12 de Septiembre de 2.024

RESOLUCIÓN Nº 892

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 158 - 177.278/22 - 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la entonces Dirección de Obras de Educación para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4.640 “CAMINO DEL INCA” - VAQUEROS - DPTO. LA CALDERA - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/08 y 48/50, rolan los antecedentes de las solicitudes realizadas por el Área de Infraestructura del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y la Directora de la Escuela N° 4640 “Camino del Inca” de la localidad de Vaqueros, planteando la necesidad de la ejecución de la obra mencionada, la cual posibilitará mejorar las condiciones edilicias para una mejor prestación de los servicios de educación en el citado establecimiento;

Que la presente contratación tiene por objeto el refuerzo bajo viga en el sector de galería, la remoción de cielorraso aplicado a la cal bajo losa en aula y la construcción de un depòsito para Educación Física, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 56/59 y de las especificaciones técnicas de fs. 29/37;

Que, en virtud de ello, a fs. 55/59 y 67/82 la entonces Dirección de Obras de Educación de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 9.102.736,89 (pesos nueve millones ciento dos mil setecientos treinta y seis mil con 89/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.024, conforme al detalle de la planilla de còmputo y presupuesto de fs. 58/59;

Que la contratación y la ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 y 92 inciso a) de la Ley 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos;

Que a fs. 66, rola el informe Técnico Ambiental Nº 04/24 emitido por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 86/87, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economìa y Servicios Públicos en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 37/24 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 87 vta., rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 88/89, mediante Dictamen Nº 337/24 la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas. toma la intervención correspondiente sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Ajuste Alzado;

Que a fs. 90, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 40/24;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2.018,

Decreto Nº 417/2.020 y Resolución Nº 06/2.024 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4.640 “CAMINO DEL INCA” - VAQUEROS - DPTO. LA CALDERA - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 9.102.736,89 (pesos nueve millones ciento dos mil setecientos treinta y seis mil con 89/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.024 y con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicación Simple y todso los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará a la partida correspondiente al Ministerio de Infraestructura del Ejercicio 2.024.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente

R. S/C N° 100014249
Orden de Publicación: 100117671
Importe: $0,00
Fecha/s de publicación: 20/09/2024