SALTA, 29 de agosto de 2024

RESOLUCIÓN Nº 840

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 71.820/23 - 0 y agregados.

>VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la entonces Dirección de Obras de Educación para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN CUBIERTA EN PATIO ESCUELA Nº 4.003 ‘DR. JOAQUIN CASTELLANOS" - SALTA - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 02/03, la Secretaría de Administracion y Control de Procesos del Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia solicita la construcción de tinglados en diversas unidades educativas de la provincia, en cuyo listado figura la Escuela Nº 4003 “Dr. Joaquín Castellanos” de la ciudad de Salta;

Que la presente contratación tiene por objeto la construcción de cubierta sobre el patio existente, conforme al detalle de la Memoria descriptiva de fs. 63/64 y de las especificaciones técnicas de fs. 32/36;

Que, en virtud de ello, a fs. 42/58 y 62/65 la entonces Dirección de Obras de Educación de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 108.387.762,20 (pesos ciento ocho millones trescientos ochenta y siete mil setecientos sesenta y dos con 20/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Mayo de 2.024, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 65;

Que la contratación y la ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 y 92 inciso a) de la Ley 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos;

Que a fs. 41, rola el informe Técnico Ambiental Nº 156/23 emitido por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 69/70, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economìa y Servicios Públicos en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 37/24 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 70 vta., rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura;

Que a fs. 71/72, mediante Dictamen Nº 317/24, la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 73, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 29/24;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2.018, Decreto 417/2.020 y Resolución Nº 06/2.024 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN CUBIERTA EN PATIO ESCUELA Nº 4.003 ‘DR. JOAQUIN CASTELLANOS’ - SALTA - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 108.387.762,20 (pesos ciento ocho millones trescientos ochenta y siete mil setecientos sesenta y dos con 20/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Mayo de 2.024 y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y la Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará a la partida correspondiente al Ministerio de Infraestructura del Ejercicio 2.024.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente

R. S/C N° 100014085
Orden de Publicación: 100117165
Importe: $0,00
Fecha/s de publicación: 06/09/2024