SALTA, 10 de octubre de 2024

RESOLUCIÓN Nº 985

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 33 - 131.242/24 - 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la entonces Dirección de Infraestructura Social y Productiva para la ejecución de la obra “ALCANTARILLA LIGA SALTEÑA DE FUTBOL Y CANAL PARQUE BICENTENARIO - AUTOPISTA CIRCUNVALACIÓN NOROESTE - MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE SALTA - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/19, rola el proyecto elaborado por la Direccion de Vialidad de Salta, relacionado a la necesidad de ejecutr los trabajos de referencia, lps cuales permitirán mejorar los desagües pluviales que ponen en peligro y/o dañan las instalaciones existentes en la Liga Salteña de Fùtbol y el Parque Bicentenario de la ciudad de Salta;

Que los trabajos a realizar tienen por objeto, en un extremo, la construcción de alcantarilla de hormigón armado, la ejecución de un canal de desagüe pluvial cerrado de hormigón armado de diferentes secciones, de una longitud aproximada de 285,50 m., y, en el otro final, empalmarse a una alcantarilla existente sobre la circunvalacion noroeste e incluye 947,52 m3 de excavación no clasificada, 103,47 m3 de excavación para fundaciones, 31,43 m3 de hormigón H-17, 378,57 m3 de hormigón H-21, 4,57 Tn de acero esoecial en barras colocado y 3 mese de laboratorio de obra y oficinas, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 22/23, de las especificaciones técnicas particulares de fs. 51/76 y de la documentació técnica de fs. 02/09;

Que en virtud de ello, a fs. 21/76 la entonces Dirección de Infraestructura, Social y Productiva de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 231.573.190,22 (pesos doscientos treinta y un millones quinientos setenta y tres mil ciento noventa con 22/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.024, conforme al detalle de la planilla de computo y presupuesto de fs. 24;

Que la contratación y la ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicacion Simple (artículo 14 y 92 inciso a) de la Ley 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;

Que a fs. 81/82, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economia y Servicios Públicos han tomado la intervención que les compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 37/24 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 82 vta., rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura;

Que a fs. 83, rola el informe Técnico Ambiental Nº 189/24 emitido por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 84/85, mediante Dictamen Nº 475/24, la Asesorìa Legal de la Secretaría de Obras Públicas toma la intervención correspondiente sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 86, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 51/24;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2.018, Decreto Nº 417/2.020 y Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “ALCANTARILLA LIGA SALTEÑA DE FÚTBOL Y CANAL PARQUE BICENTENARIO - AUTOPISTA CIRCUNVALACIÓN NOROESTE - MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE SALTA - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 231.573.190,22 (pesos doscientos treinta y un millones quinientos setenta y tres mil ciento noventa con 22/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.024 y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará a la partida correspondiente al Ministerio de Infraestructura del Ejercicio 2.024.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente

R. S/C N° 100014669
Orden de Publicación: 100118846
Importe: $0,00
Fecha/s de publicación: 25/10/2024