SALTA, 11 de Noviembre de 2024

RESOLUCIÓN Nº 1058

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 34 - 153.154/24 - 0 y agregados.

VISTO el Legajo Técnico elaborado por la entonces Dirección de Infraestructura, Social y Productiva, para la ejecución de la obra: “LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL ARROYO LOS NOGALES - CAMPO QUIJANO - DPTO. ROSARIO DE LERMA - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/09, rola la Nota y el proyecto remitidos por la Municipalidad de Campo Quijano y de la Secretaría de Recursos Hídricos, solicitando la financiación para la ejecución de la obra mencionada, la cual permitirá evitar la pérdida e inundación de los caminos, casas e infraestructura en el Barrio Villa El Dique de la localidad de La Silleta;

Que la presente contratación tiene por objeto ejecutar 10 metros de gaviones en margen izquierda y 10 metros de gaviones en margen derecha del arroyo Villa El Dique y encauzar y limpiar el arroyo en una longitud de 1000 m., conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 29/32 y pliego de especificaciones técnicas particulares de fs. 42/47;

Que, en virtud de ello, a fs. 28/47, la entonces Dirección de Infraestructura, Social y Productiva de la S.O.P. confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 18.619.823,83 (pesos dieciocho millones seiscientos diecinueve mil ochocientos veintitrés con 83/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Octubre de 2.024, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 35;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos;

Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Campo Quijano;

Que a fs. 52/53, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 37/24 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 54, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 55, rola el informe Técnico Ambiental Nº 218/24, elaborado por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 56/57, rola Dictamen Nº 531/24 emitido por la Asesoría Legal de la Secretaría de Obras Públicas, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;

Que a fs. 58, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente mediante informe Nº 126/24;

Que a fs. 59, rola la intervención de la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y la Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la entonces Dirección de Infraestructura Social y Productiva, para la obra “LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL ARROYO LOS NOGALES - CAMPO QUIJANO - DPTO. ROSARIO DE LERMA - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 18.619.823,83 (pesos dieciocho millones seiscientos diecinueve mil ochocientos veintitrés con 83/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Octubre de 2.024, con la Modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero y aprobar el Convenio celebrado entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Campo Quijano.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública con la Municipalidad de Campo Quijano, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará hasta la suma de $ 12.102.885,49 al Curso de Acción: 092007156802 - Proyecto: 1038 - Unidad Geográfica. 99 - Financiamiento: Libre Disp. (100) - Ejercicio: 2.024.

ARTÍCULO 5º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preverán la partida de fondos necesarios a invertir en el Ejercicio 2.025 para la terminación de dicha obra, conforme lo habilita el artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/57.

ARTÍCULO 6º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente

R. S/C N° 100014955
Orden de Publicación: 100119681
Importe: $0,00
Fecha/s de publicación: 15/11/2024