SALTA, 22 de Octubre de 2024

RESOLUCIÓN Nº 1013

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 180.165/24 - 0.

VISTO el Legajo Técnico elaborado por la entonces Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA Nº 4439 - GUILLERMO SIERRA - SAN JOSÉ DE METÁN - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 39/59, rolan los antecedentes de las solicitudes e informes realizados por las autoridades de la Escuela Nº 4439 “Guillermo Sierra” de la localidad de San José de Metán y de las áreas técnicas del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, planteando la necesidad de la ejecución de los trabajos de referencia los cuales permitirán mejorar las condiciones edilicias que garanticen una mejor prestación de los servicios educativos que se brindan en el mismo;

Que la presente contratación tiene por objeto la ampliación de dos aulas en la Escuela Nº 4.439 “Guillermo Sierra”, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 03/04 y de las especificaciones y documentación técnica de fs. 11/23 y 30/38;

Que en virtud de ello, a fs. 02/37, la entonces Dirección de Obras Municipales de la S.O.P. confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 96.138.846,31 (pesos noventa y seis millones ciento treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y seis con 31/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Septiembre de 2.024, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 25/26;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;

Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Metán;

Que a fs. 60, rola el informe Técnico Ambiental Nº 183/24, elaborado por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 65/66, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 37/24 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 67, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 68/69, rola Dictamen Nº 496/24 emitido por la Asesoría Legal de la Secretaría de Obras Públicas, con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;

Que a fs. 70, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente mediante Informe Nº 119/24;

Que a fs. 71, rola la intervención de la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y la Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección de Obras Municipales, para la obra “CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA Nº 4439 - GUILLERMO SIERRA - SAN JOSÉ DE METÁN - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 96.138.846,31 (pesos noventa y seis millones ciento treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y seis con 31/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Septiembre de 2.024, con la Modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente resolución a la Municipalidad de San José de Metán.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública con la Municipalidad de San José de Metán, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará hasta la suma de $60.000.000,00 al Curso de Acción: 071011128001 - Proyecto: 269 - Unidad Geográfica. 99 - Financiamiento: Ley 27.429 (295) - Ejercicio: 2.024.

ARTÍCULO 5º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preverán la partida de fondos necesarios a invertir en el Ejercicio 2.025 para la terminación de dicha obra, conforme lo habilita el artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/57.

ARTÍCULO 6º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente

R. S/C N° 100014755
Orden de Publicación: 100119080
Importe: $0,00
Fecha/s de publicación: 31/10/2024